Compte-rendu de
réunions de chantier n°[x]
Date de la
réunion : [date de la réunion de
chantier]
Adresse du
chantier : [adresse pour ne pas confondre
différents chantiers]
Présents :
[Noms des personnes et entreprises ayant
assisté à la réunion]
Excusés :
[Noms des personnes ayant pris soin d'informer
de leur absence avant la réunion ou non convoquées]
Absents :
[Noms des personnes non excusées]
I – Lot
[intitulé
du lot] par [nom
de l'entreprise ou de l'artisan]
A – Remarques générales
[En
cas de besoin exposer des éléments non abordés dans les sous
rubriques suivante].
B – Hygiène et sécurité
[Les
points concernant la vie sur le chantier comme la gestion des clés,
la fermeture de locaux pour éviter les vols de matériaux,
l'interdiction de fumer en raison de l'utilisation de certains
produits, de ne pas utiliser les toilettes tant qu'elles ne sont
pas raccordées, obliger au port du casque, fixer certaines affiches
ou panneaux…].
C – Remises de documents
Par
l'entrepreneur :
[tout
écrit remis par l'artisan ou l'entreprise].
Par le maître
d'œuvre :
[tout
écrit remis par le maître d'œuvre ou de l'ouvrage].
D – Travaux réalisés
[liste
des tâches réalisées suivant les terme utilisés dans les devis,
contrats ou cahiers des charges].
E – Travaux en cours
[liste
des tâches en cours de réalisation suivant les terme utilisés dans
les devis, contrats ou cahiers des charges].
F – Travaux à réaliser
[liste
des tâches à accomplir par priorité suivant les terme utilisés
dans les devis, contrats ou cahiers des charges]
G – Points techniques abordés
[rappels
de normes, de solutions discutées avec reprise de celle retenue, de
matériels particuliers à prévoir, de coordonner plusieurs
professionnels…].
H – Délais
[les
dates prévisibles, celles impératives ou les retards].
II - Lot
[intitulé
du lot] par [nom
de l'entreprise ou de l'artisan]
A – Remarques générales
[en
cas de besoin exposer des éléments non abordés dans les sous
rubriques suivante].
B – Hygiène et sécurité
[les
points concernant la vie sur le chantier comme la gestion des clés,
la fermeture de locaux pour éviter les vols de matériaux,
l'interdiction de fumer en raison de l'utilisation de certains
produits, de ne pas utiliser les toilettes tant qu'elles ne sont
pas raccordées, obliger au port du casque, fixer certaines affiches
ou panneaux…].
C – Remises de documents
Par
l'entrepreneur :
[tout
écrit remis par l'artisan ou l'entreprise].
Par le maître
d'œuvre :
[tout
écrit remis par le maître d'œuvre ou de l'ouvrage].
D – Travaux réalisés
[liste
des tâches réalisées suivant les terme utilisés dans les devis,
contrats ou cahiers des charges].
E – Travaux en cours
[liste
des tâches en cours de réalisation suivant les terme utilisés dans
les devis, contrats ou cahiers des charges].
F – Travaux à réaliser
[liste
des tâches à accomplir par priorité suivant les terme utilisés
dans les devis, contrats ou cahiers des charges]
G – Points techniques abordés
[rappels
de normes, de solutions discutées avec reprise de celle retenue, de
matériels particuliers à prévoir, de coordonner plusieurs
professionnels…].
H – Délais
[les
dates prévisibles, celles impératives ou les retards].
Éventuellement :
Date de la
prochaine réunion : [date et heure de la
prochaine réunion]
Éventuellement :
Tableau
récapitulatif des pénalités prévisionnelles :
|
|
Pénalités pour retard
|
Pénalités pour absences aux réunions de chantier
|
Total HT
|
Total TTC
|
|
[nom de l'entreprise ou de l'artisan]
|
|
|
|
|
|
[nom de l'entreprise ou de l'artisan]
|
|
|
|
|
Fait à [ville]
en [nombre d'exemplaires]
exemplaire(s), le [date]
|
[Nom du
signataire]
[Nom
de la société]
[Signature]
|
[Nom du
signataire]
[Signature]
|
